工程施工承包合同发生变更时,如合同中没有适用于该变更工作的费率和价格,双方经协商后又未达
工程施工承包合同发生变更时,如合同中没有适用于该变更工作的费率和价格,
双方经协商后又未达成一致意见,则应由()确定暂行费率和价格。
A.业主B.承包商
C:政府D.咨询工程师
工程施工承包合同发生变更时,如合同中没有适用于该变更工作的费率和价格,
双方经协商后又未达成一致意见,则应由()确定暂行费率和价格。
A.业主B.承包商
C:政府D.咨询工程师
第1题
A.如咨询工程师认为适当,应以合同中规定的费率和价格进行变更工作的估价
B.如合同中未包括适用于该变更工作的费率和价格,则应在合理的范围内使用合同中的费率和价格作为估价的基础
C.如咨询工程师认为合同中没有适用于该变更工作的费率和价格,则在与业主和承包商进行适当的协商后,由咨询工程师和承包商议定合适的费率和价格
D.如双方在协商后未达成一致意见,则要由申请合同中规定的仲裁委员会仲裁
E.在最终确定费率和价格之前,暂不支付工程款
第3题
A.承包人提出,经工程师
B.承包人提出,经发包人
C.工程师提出,经发包人
D.发包人提出,经工程师
第4题
A.未经承包人允许,分包人不得以任何理由与发包人或工程师(监理人)发生直接工作联系
B.分包人须服从承包人转发的发包人或工程师(监理人)与分包工程有关的指令
C.分包合同价款与总承包合同相应部分价款存在连带关系
D.如分包人与发包人或工程师(监理人)发生直接工作联系,将被视为违约,并承担违约责任
第5题
建设工程施工合同中确定变更价款的原则不正确的是()。
A确定变更价款时,可以适当高于承包人投标报价单内的竞争性水平
B合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款
C合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款
D合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经工程师确认后执行
第6题
(二)
背景资料
某企业(甲方)拟投资兴建一栋办公楼,建筑面积2 000 m2,结构形式为现浇钢筋混凝土框架结构。招标前己经出齐全部施工图纸,某施工单位(乙方)根据招标文件编制了投标文件,经过投标竞争获得中标。中标后甲、乙双方签订了工程施工承包合同。合同规定:
(1)合同总价为500万元。
(2)本工程要求工期为160d。由于承包方的原因每拖延一天交工,发包方按结算价的万分之二计算违约金,并承担由于拖延竣工给发包方带来的损失,违约金累计不超过结算价的3%。由于非承包方原因造成工期的拖延,发包方给予工期的补偿。
(3)合同总价包括了完成规定项目所需的工料机费用、临时设施费、现场管理费、 企业管理费、利润、税金和风险费用。乙方在报价中考虑了市场风险因素,无论实际施工情况如何,合同总价不作调整。
(4)工程款按月结算。
(5)合同价款调整方法:①设计变更和工程洽商:由承包人在接到变更洽商通知后14天内,按甲、乙双方约定的计价办法,提出变更预算书经发包人确认后进行调整。14天内没有提出的,由承包人承担有关费用。②施工过程中因不可抗力造成的损失或政策性变化影响造价,由承包人提出经发包人确认后进行调整。双方签订合同后,施工单位按合同约定时间于2006年6月1日开工,项目实施过程中发生以下事件:
事件一:施工单位为加快施工进度,未经设计同意,将原设计的部分灰土垫层改为C15素混凝土,增加费用3000元。
事件二:施工期间因台风迫使工程停工5d,并造成施工现场存放的工程材料损失1.2万元;台风造成施工单位的施工机械损坏,修复费用4000元。
事件三:施工期间钢材价格上涨,因此导致施工单位材料费用增加5万元。
事件四:甲方提出改变部分隔断的装饰材料,施工单位于8月10日收到工程变更洽商通知,按工程变更洽商进行了施工。竣工验收后进行结算时,施工单位提出由于此项变更增加了施工费用5000元,要求甲方给予补偿。
问题:
1.该工程合同属于何种形式的合同?本工程采用这种合同形式是否合适?为什么?
2.该工程施工过程中所发生的以上事件,是否可以进行相应合同价款的调整?
第7题
A.由工程师确定变更价格,经业主确认后执行
B.承包人确定的变更价格,经工程师确认后执行
C.承包人确定的工程价款变更视为无效
D.承包人确定的变更价格,经业主确认后执行
第8题
A.合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款
B.合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款
C.合同中只有类似于变更工程的价格,由业主确定
D.合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经工程师确认后执行
E.合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经发包人确认后执行
第9题
A.承包人提出变更价格,工程师确认后执行
B.工程师提出变更价格,发包人确认后执行
C.发包人提出变更价格,工程师确认后执行
D.承包人和工程师提出变更价格,发包人确认后执行
第10题
A.承包人超越资质等级与发包人签订的承包合同
B.合同专用条款中列有承包人带资承包条款的承包合同
C.没有资质的实际施工人借用有资质的企业名义与承包人签订了承包合同,但在 工程竣工后取得了相应的资质
D.建设工程必须进行招标而未招标、经当事人双方协商签订的书面承包合同