首页 > 建筑工程

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

北方某工业厂房于2010年8月3日进行一项机电安装工程，工程中有一项基础要求严格的设备，对工程电工

线材、管材以及一些非金属材料也有十分严格的要求，机电安装公司根据设备需求合理利用材料，安装完毕经调试，无质量安全问题。该工程设备于2010年8月26日交付使用。

根据场景，回答4~8题

下列属于黑色金属的是（）。

A．生铁

B．铸铁

C. 钢

D．铜

E．铝

答案

查看答案

发布时间：2020-09-17

更多“北方某工业厂房于2010年8月3日进行一项机电安装工程，工程中有一项基础要求严格的设备，对工程电工”相关的问题

第1题

场景(七)北方工业厂房于2010年8月3日进行一项机电安装工程，工程中有一项基础要求严格的设备.对工程电工线材、管材以及一些非金属材料也有十分严格的要求，机电安装公司根据设备需求合理利用材料，安装完毕经调试，无质量安全问题。该工程设备于2010年8月26日交付使用。根据场景(七)，回答下列问题。下列属于黑色金属的是()。

A.生铁

B.铸铁

C.钢

D.铜

E.铝

点击查看答案

第2题

2010年8月1日，甲公司在某报刊登广告：“我公司欲以低价处理混凝土搅拌机10台，每台售价5万元，有意购

买者3日内到我公司付款即可提货。”乙公司看到该广告后，于2010年8月3日携带现金支票到甲公司提货。但被告知：“搅拌机已售完。”则该广告属于()。

A．要约邀请，甲公司不承担任何赔偿责任

B．要约，甲公司应当承担违约责任

C．要约，甲公司应当承担缔约过失责任

D．要约，但甲公司并无过错，不承担赔偿责任

点击查看答案

第3题

程某2010年7月1日毕业后在甲公司工作，至2014年8月3日跳槽到乙公司做技术顾问，2021年5月28日非因工负伤，需要停止工作，程某可以在乙公司享受的医疗期为（)。

A.3个月

B.6个月

C.9个月

D.12个月

点击查看答案

第4题

（二）背景资料某建筑公司（乙方）于某年4月20日与某厂（甲方）签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房（

（二）

背景资料

某建筑公司（乙方）于某年4月20日与某厂（甲方）签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房（带地下室）的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生如下几项事件：

事件一：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日。

事件二：基坑开挖后，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日。

事件三：5月19日接到监理工程师于5月20日复工令，5月20日～5月22日，因下罕见的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日。

事件四：5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复正常挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。

问题：

1．承包商的索赔要求成立的条件有哪些？

2．建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。

3．每项事件工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？

点击查看答案

第5题

某工程项目承包人于2010年7月12日向发包人提交了竣工验收报告，发包人收到报告后，于2010年8月5日组织竣工验收，参加验收各方于2010年8月10日签署有关竣工验收合格的文件，发包人于2010年8月20日按有关规定办理了竣工验收备案手续。本项目的实际竣工日期为（）。

A.2010年7月12日

B.2010年8月5日

C.2010年8月10日

D.2010年8月20日

点击查看答案

第6题

背景资料某建筑公司（乙方)于某年4月20日与某厂（甲方)签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房（带地下

背景资料

某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。

在实际施工中发生如下几项事件：

事件一：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日0

事件二：基坑开挖后，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日。

事件三：5月19日接到监理工程师于5月20日复工令，5月20日～5月22日，因下罕见的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日。

事件四：5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复正常挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。

问题：

1．承包商的索赔要求成立的条件有哪些？

2．建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。

3．每项事件工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？

点击查看答案

第7题

某客户于2010年8月17日开户存入35000元整存整取3个月期的定期存款（开户时利率为1.71%），于2010年11月17日支取（支取时利率为1.91%），应付利息（）元。

A.149.63

B.142.15

C.167.13

D.158.77

点击查看答案

第8题

南方某工业厂房于2008年7月2日进行一项机电安装工程。工程中有一项对基础要求严格的设备，此外，工程对电工线材、管材以及一些非金属材料也有十分严格的要求。机电安装公司根据设备需求合理利用材料，安装完毕经调试，无质量安全问题。该工程设备于2008年7月25日交付使用。下列属于黑色金属的是()。

A.生铁

B.铸铁

C.钢

D.铜

E.铝

点击查看答案

第9题

甲公司2010年8月30日厂房建造工程支出600万元，设备及安装支出200万元，支付工程项目管理费、可行性研究费、监理费等共计100万元，进行负荷联合试车领用本企业材料等成本40万元，取得试车收入20万元，该工程当日达到预定可使用状态，预计厂房使用40年，设备使用20年，按照年限平均法计提折旧，均无残值。下列有关厂房的处理表述正确的有()。

A.厂房的入账价值为705万元

B. 厂房的入账价值为690万元

C. 该厂房2010年计提的折旧额为5.75万元

D. 该厂房2010年计提的折旧额为5.875万元

点击查看答案

第10题

某单位承建一工业厂房工程的建设，编制了该工程施工进度计划，并按计划组织施工，在施工过程

中，由业主提出了工程变更，进度出现偏差。

(1)出现进度偏差时，施工进度计划调整的内容有哪些？调整的类型有哪些？

(2)施工单位进行施工进度计划调整的步骤是什么？

(3)施工单位进行施工进度计划的总结分析的依据和内容是什么？

点击查看答案